contract de muncă plafoane suspendate, descărcați un eșantion
Numele complet: _______________________________________________________________________________
în „Client“ pe de o parte și în persoana ____________________________________________ _______________________________________________________________________, acționând pe baza _________________________________________________, denumit în continuare „Contractor“, numite împreună „părțile“, au încheiat prezentul acord, după cum urmează:
2. Costul lucrărilor ȘI PLĂȚI
2.1. Prețurile pentru muncă stabilite în ruble, potrivit estimării specificațiilor, care fac parte integrantă din prezentul (apendicele 2).
2.2. Plata se face în ordinea următoare:
2.2.1. Prin transfer bancar, plata se face în valoare de 100% din costul lucrărilor.
2.2.2. Dacă plătiți în numerar clientul plătește la încheierea acestui acord, până la 30% din costul lucrărilor și 70% - printr-un act de recepție și transmitere a lucrărilor la momentul semnării sale. În caz de eșec al Clientului a valorii contractului (70%) din balanța de plăți imediat după instalarea plafonului, Contractantul are dreptul să demonteze plafoanele stabilite. În acest caz, reinstalați plafonul se face într-o zi, convenabil pentru Contractant și pentru o taxă suplimentară.
2.3. Dacă în cursul lucrărilor a identificat necesitatea executării lucrărilor care nu sunt prevăzute în contract, lucrările efectuate de către Antreprenor după semnarea de către părți de acord complementar cu sistemul contabil închis sau fără, în cazul în care acordul specifică tipurile de muncă și costuri suplimentare.
3. Drepturile și obligațiile părților
3.1. Contractantul este obligat să:
Z.1.1. Efectuați lucrările de mai jos calitativ, în condițiile stabilite în prezentul tratat și în conformitate cu normele de securitate și de siguranță la foc în timpul lucrărilor pe site-ul clientului.
3.1.2. Nu mai târziu de zece zile de la primirea avansului și a posturilor de client în gradul de pregătire al obiectului lucrărilor, instalarea de tavan pentru a face și să livreze către cumpărătorul în temeiul Actului de acceptare a muncii.
3.1.6. În cazul amânării executării contractului din vina Clientului (refuzul de a se opune executării lucrărilor), Contractantul își rezervă dreptul de a determina momentul de muncă, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data confirmării de dorința de a se opune lucrărilor.
3.1.7. informeze imediat clientul cu privire la toate circumstanțele independente de voința sa, care ar putea afecta calitatea de instalare a plafonului și sfârșitul acesteia în timp, în cazul în care aceste condiții au fost cunoscute de către Antreprenor. În acest caz, părțile sunt obligate un termen de 3 zile să ia în considerare dacă să continue activitatea și direcția. bazate pe costurile reale suportate de către contractant la imposibilitatea de a efectua calcule între părți sunt realizate.
3.1.8. Muntele întinde plafon din nou, fără nici o plată suplimentară de către client atunci când detectează web cu defecte de fabricație în termen de 30 de zile lucrătoare de la data semnării foii defecte. În cazul sancțiunilor de defect din fabrică prevăzute de clauza 4.1 nu sunt valabile.
3.2. Contractantul are dreptul de a:
3.2.2. De la client informațiile necesare cu privire la starea de pereti, paravane, pe locul comunicațiilor ascunse (termice, sanitare, ventilație, cablurile electrice).
3.3. Clientul trebuie:
3.3.1. Transfer de cameră NIC în care lucrarea produse pregătite pentru instalarea tavanelor, în conformitate cu specificațiile (apendicele 1).
3.3.2. Suspendat pentru perioada de instalare a plafoanelor suspendate de construcții și lucrări de finisare pentru a se evita deteriorarea montat pe tavan.
3.3.3. Pentru a asigura perioada de lucru a spațiului Antreprenorului pentru depozitarea de materiale și instrumente în cazul în care durata lucrărilor este mai mult de o zi și să ia custodia materiale și instrumente pentru actul de primire și transmitere a averii. Responsabilitatea pentru siguranța materialelor și a instrumentelor lăsate pe stocare are, în acest caz, clientul. Atunci când eșecul de a oferi siguranța contractantului nu va fi responsabil pentru livrarea la timp a lucrărilor, iar Clientul va rambursa Contractantului primite în legătură cu pierderile directe.
3.3.4. Pentru a oferi pentru întreaga perioadă de acces nestingherit de lucru al Antreprenorului pe site-ul în timpul orelor de lucru. În lipsa accesului la facilitatea și în condițiile prevăzute de prezentul acord, se stabilește termenul limită pentru executarea Contractului de către Contractant.
3.3.5. Furnizarea Contractantul cu toate componentele hardware necesare (de iluminat, ventilație, etc.), în cazul lucrărilor cu utilizarea de echipamente pentru clienți. În cazul în care nu furnizează echipamentul Contractantul își rezervă dreptul de a efectua o instalare de plafoane suspendate fără materiale de completare.
3.3.6. Asigurați-vă că instalația electrică la punctul de atașare al aparatelor electrice și a altor. În cazul acestor forțe lucrări contractorului, clientul este obligat să plătească lucrările suplimentare, în conformitate cu acordul semnat de părți în plus.
3.3.7. În timp pentru a lua lucrările de pe certificatul de acceptare și să plătească pentru munca de contract.
3.3.8. Contractantul transmite informațiile necesare cu privire la starea de pereti, paravane, pe locul comunicațiilor ascunse (termice, sanitare, ventilație, cablurile electrice). Contractantul nu va fi răspunzător Clientului pentru eventualele consecințe negative în cazul în care această informație nu este disponibilă sau nesigure.
3.4. Clientul și s un intitulat:
3.4.1. exercită controlul asupra progresului lucrărilor, respectarea termenelor limită pentru punerea în aplicare a acestora, care nu interferează cu activitățile operaționale și economice ale contractantului. Lucrările de tehnologie este determinată de către contractant.
3.4.2. Intră în acord informațiile necesare privind funcționarea plafoanelor suspendate.
3.4.3. În orice moment să refuze efectuarea prezentului acord, sub rezerva plății către executorul costurile și penalitățile asociate cu îndeplinirea obligațiilor care decurg din tratat suportate efectiv. În conformitate cu costurile reale de numerar înțeles transmise terț NIC (producător, transportator, sau altele), și deținerea pedeapsa plătită NIC a declarat persoane în temeiul prezentului document. În acest caz, contractantul costurile suportate este obligat să se documenteze.
3.5. În cazul unei implementări pe etape a lucrărilor, părțile se angajează să pregătească și să semneze un certificat interimar de finalizare.
4.1. În cazul încălcării de către contractant de timp de performanță prevăzute de prezentul acord, Contractantul va, la cererea Clientului să plătească o penalitate egală cu 0,2% din costul total al lucrării pentru fiecare zi de întârziere.
4.2. În cazul încălcării de către data scadenței Client de muncă în conformitate cu prezentul Contract, Cumpărătorul va, la cererea Antreprenorului să plătească o penalitate egală cu 0,2% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
4.3. Dacă modificați dimensiunea sau geometria sediul clientului de la site-ul după Antreprenorului măsurători de control, ceea ce face imposibilă instalarea, întregul cost al înlocuire, fabricarea, livrarea și instalarea de plafoane suspendate Resize geometrie atribuită clientului.
4.4. În cazul în care a fost de acord cu echipa a avut loc ieșire Client și imposibilitatea efectuării de lucrări din vina Clientului, și anume indisponibilitatea obiectului instalației (fără 220V tensiune, perete demontat, Clientul sau reprezentantul său nu a putut veni pentru admiterea obiectelor de asamblare și alte acțiuni care pot duce la incapacitatea de montare pe tavan) face un act. Pe baza întocmirea Clientul va rambursa daunele Contractantului pentru o ieșire fals și o echipă ușoară în mărime de 1500 (1.5 mii) de ruble pentru a părăsi fiecare echipă. În acest caz, contractantul are dreptul de a solicita plata sumei Clientului conform soldului contractului. În acest caz, condițiile finale ale instalației de tavan sunt determinate de către contractant.
4.5. În prezența unui curbilinie întindere plafon, contractantul nu este responsabil pentru posibila neuniformitate a sudurii sau de culoare diferită neteda sau textura de țesături.
4.6. Contractantul nu va fi responsabil pentru izolarea tavanului din vidul accesul maselor de aer din camerele vecine, ventilatie, guri de aer condiționat, și, probabil, din acest motiv „cădere de tensiune“ sau „lipirea“ plafon stretch.
4.7. Contractantul nu va fi răspunzător pentru defecte cauzate prin suprafață curbilinie montare (perete, tavan).
4.8. Lucrările de tehnologie este determinată de către contractant. În caz de intervenție în executarea lucrărilor de tehnologie pentru clienți cu privire la instalarea de artist plafon stretch își rezervă dreptul de a rezilia contractul unilateral. În acest caz, calculele sunt efectuate între părți pe baza costurilor reale suportate de către contractant.
4.9. Contractantul nu va fi răspunzător pentru obligațiile care nu sunt specificate în prezentul acord.
4.10. Pentru toate aspectele care nu fac obiectul prezentului contract, este răspunzător în conformitate cu legislația rusă aplicabilă.
5.IZMENENIE SAU REZILIEREA.
5.1. Prezentul acord poate fi modificat sau reziliat prin acordul părților sau în conformitate cu legislația în vigoare sau prezentului acord.
6. GARANȚIE.
Artist 6.1 garantează siguranța sudurilor de suprafață plafon întindere și permanența caracteristicilor tesatura de culoare pentru un deceniu.
6.2. Artist garantează calitatea lucrărilor de instalare în temeiul prezentului acord, în termen de un (1) an, cu condiția ca aceste activități au fost acceptate prin actul de acceptare, și plătite de către client.
garanție 6.3.Srok calculată de la data semnării certificatului de acceptare prevăzut plata 100% din costul lucrărilor.
6.4. Garanția este valabilă numai dacă utilizarea normală a plafoanelor suspendate.
6.5. Nu este acoperită de garanție sunt: proiectare și defecte straturi subțiri prin deteriorări mecanice; daune cauzate de lovirea în plafon întindere de obiecte străine, lichide, insecte; daune cauzate de elementele, foc, factorii de uz casnic, inclusiv, cum ar fi standardele de stat neadaptare parametrii rețelei de alimentare, și alți asemenea factori externi; vibrații plafon care apar datorită influenței externe nule plafon de aer.
7.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru eșecul totală sau parțială a obligațiilor în cazul în care performanța este caz de forță majoră (cum ar fi războiul, acțiunea naturală, precum și acte unilaterale ale guvernului, nu permit părților să îndeplinească condițiile contractului). Partea care nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile ca urmare a acestor forță majoră trebuie să notifice celeilalte părți, în termen de o săptămână.
7.2. Data scadenței amânată pentru durata de forță majoră.
8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR.
8.1. Toate litigiile apărute în cursul executării prezentului acord se soluționează prin negocieri între părți, în mod direct sau un schimb de scrisori.
8.2. În cazul în care părțile nu reușesc să cadă de acord, diferendul va fi supus arbitrajului, în conformitate cu legislația rusă aplicabilă.
9.1. Acest acord se face în parte din KodeksaRumyniya Civile (articolul 3 conform revendicării 2, st.421 revendicarea 1, 3, 4 CC RF).
9.2. Prezentul acord se face în două pagini în 2 (două) exemplare în limba rusă, câte unul pentru fiecare parte.
9.3. Până în prezent, acordul a inclus:
Cerințe tehnice pentru pregătirea spațiilor - Anexa № 1
specificație estimată - Anexa № 2
Manual de utilizare întinde plafon - Anexa numărul 3
Toate notele sunt parte integrantă din prezentul acord și nu au forță juridică independentă în absența acestuia.