Contract № instalare de plafoane suspendate - Document - pagina

D OGOVOR№ _____

instalarea de plafoane suspendate

Lyubertsy "____" ____________ 201__ g

Atelier de întindere potolkovAmelia (reprezintă interesele LLC „Amelia“), denumit în continuare „Antreprenor“, reprezentată de directorul general Vladimir Alexandrovich Chupritskogo care acționează în conformitate cu Carta, pe de o parte și ________________________________________________________________________________________________ numit (mii) în „Client“, cu pe de altă parte, au încheiat prezentul contract, după cum urmează:

1.2. Contractantul va efectua lucrarea in-house, în conformitate cu termenii contractului și desenele de lucru, întocmite în formă de anexe la prezentul acord și care fac parte integrantă din acesta.

2. COSTUL WORKS CONTRACTULUI

2.1. Costul de funcționare Antreprenorului în cadrul acestui contract de muncă este determinată de Protocolul de acord asupra prețurilor contractuale pentru instalarea de plafoane (Anexa 3). și este ________________________________ (______________________________________________________________________________) ruble ____ cenți.

2.2. Costul filmelor germane și chineze sunt incluse pentru fiecare structură de cameră pentru instalarea unui candelabru tavan, o conductă de by-pass, păturile de prelucrare 4 colțuri și perimetrul de inserție alb.

2.3. Costul filmelor românești sunt incluse pentru fiecare structură de cameră pentru instalarea unui candelabru tavan, o conductă de by-pass, păturile de prelucrare 4 colțuri.

2.4. Costul de muncă definit de către părți la încheierea contractului, în conformitate cu contractantul lista de prețuri existente la momentul semnării contractului. Toate modificările prețului contractului inițial și termenele de execuție a lucrărilor, sau unul dintre acești parametri, un acord adițional al părților în scris. Valoarea minimă a contractului - 5000 ruble.

3. OBLIGAȚIILE CONTRACTORULUI

Pentru a efectua lucrările în cadrul acestui contract Contractantul se angajează să:

3.1. Efectuați toate lucrările în volumul și condițiile prevăzute în prezentul contract și anexele sale, și să predea lucrarea Clientului într-o stare care să permită funcționarea normală a instalației.

3.2. Produce de lucru în deplină conformitate cu desenele de lucru și grafică.

3.3. Puneți necesare materiale, echipamente, componente.

3.4. Asigurarea punerii în aplicare a măsurilor necesare pentru siguranța, protecția mediului, respectarea normelor sanitare și de igienă și măsuri de siguranță împotriva incendiilor.

3.5. Ia-o perioadă de 3 zile de la data semnării actului de acceptare a muncii prestate, în afara teritoriului Clientului, utilajele de constructii deținute de Contractor și echipamente, scule, instrumente, echipamente, materiale, produse, structuri și alte bunuri.

3.6. Pentru a pune în aplicare pe deplin toate obligațiile care îi revin în temeiul prezentului contract.

3.7. Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni costurile suplimentare. În cazul în care Contractantul orice costuri suplimentare cauzate de eșec sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de către client, acesta va raporta Clientului valoarea costurilor suplimentare cu confirmarea documentelor pe baza cărora părțile încheie un acord cu privire la calendarul și forma de compensare.

4. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Pentru punerea în aplicare a prezentului acord Clientul se angajează să:

4.1. Transferat la sediul contractantului pentru muncă, indicând schema de comunicare. Un reprezentant al Clientului este considerat a fi o persoană fizică care trece direct la sediul echipei Contractor a instalatorilor pentru lucrările la instalația.

4.2. Asigurarea unei protecții adecvate de materiale, echipamente, instrumente și alte bunuri ale contractantului de la începerea lucrărilor până la eliminarea lor după semnarea certificatului de acceptare, inclusiv conservarea fragmentelor instalate tavane suspendate.

4.3. În lipsa unor plângeri cu privire la calitatea unui plafon stretch instalat pentru a lua locul de muncă și să semneze un certificat de acceptare pentru munca prestată direct pe instalarea este completă.

5. timp de răspuns

5.1. Data __________________________________ instalare. În legătură cu producerea continuă a instalației de plafoane suspendate pot schimba data instalării, ca Contractorul va notifica Clientului în avans.

6. taxe și plăți

6.1. La semnarea acestui acord Clientul va contribui o sumă egală cu 70% din costul contractului. După finalizarea lucrărilor și semnarea acceptării Clientului furnizează restul de 30%.

7. LUCRĂRI ACESTORA ȘI ACCEPTAREA

7.1. Contractor autoorganizeze productie la proiect în planurile și programele lor, pentru a lega cu termenii acestui acord.

7.2. Acceptarea lucrărilor efectuate după părțile tuturor obligațiilor care decurg din prezentul contract,

7.3. Acceptarea obiectului în ziua de finalizare a lucrărilor. În cazul neîndeplinirii condițiilor din vina Clientului costul unei brigăzi suplimentare de plecare pentru a semna actul de primire și livrare a muncii prestate este determinat prin acordul părților, dar nu mai puțin de 500 de ruble. pentru fiecare vizită.

7.4. site-ul suplimentar echipa de vizită instalatori, nu este asociat cu munca pe ultimele retușuri și garanțiile prevăzute în contract, care urmează să fie plătite separat la rata de 500 de ruble. pentru fiecare vizită, nu de numărare costul lucrărilor propriu-zise la apel.

7.5. În cazul în care, din motive de calitate sau alte cereri valabile Clientul nu are loc semnarea certificatului de acceptare, întocmit de act bilateral discuție reciprocă, care stabilește toate îmbunătățirile și termenii performanței lor necesare, cu excepția învățământului pe pânză întinsă puncții de tavan sau găuri de până la 3 mm. În acest caz, lama în loc reparat, fără ao scoate, după cum a avertizat de către Client. După aceea, cererea pentru aceste găuri nu sunt acceptate. La deschiderile renovate acoperite de către contractant de garanție specificate în Sec. 9.2 din prezentul articol.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Părțile sunt scutite de răspunderea în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul prezentului acord, în cazul în care aceasta a fost cauzată de fenomene naturale, operațiunile militare și de altă forță majoră și în cazul în care aceste circumstanțe afectează în mod direct executarea prezentului contract.

Data executării obligațiilor în temeiul prezentului contract se prelungește în funcție de timpul în care acționează forța majoră, precum și consecințele cauzate de aceste circumstanțe.

9.1. Contractantul garantează:

executie de calitate a tuturor lucrărilor în totalitate și în condițiile definite de prezentul contract;

calitatea corespunzătoare a materialelor, structurilor, echipamente și sisteme;

eliminarea în timp util a deficiențelor și defectele descoperite în timpul recepției lucrărilor și în timpul perioadei de menținere a obiectului.

9.2. Contractantul stabilește următoarele garanții:

- pe panza plafoane suspendate în Germania, la îmbinările de legătură ale picturilor tavan și harponului sudate la lamă - 20 ani;

- pe panza tavane extensibile de producție chineză, articulații conjunctive picturi ale plafonului și harponului sudat cu lama - 10 ani;

- pe panza tavane extensibile de producție românească pe rosturile de legătură ale picturilor tavan și harponului sudate la lamă - 3 ani;

- pentru instalarea plafonului de montare si accesorii - 3 ani de la data semnării de către părți a actului de acceptare de muncă, cu excepția cazurilor de deteriorare intenționată sau neintenționată a plafonului de către Client sau orice terță parte.

- pe lămpile instalate în corpurile de iluminat Contractor - 30 zile;

9.3. Contractantul își asumă nici o garanție pentru daunele la luminări achiziționate de către contractor.

9.4. Pentru a participa la elaborarea actului de stabilire defecte, potrivind ordinea și calendarul de eliminare a acestora contractantul este obligat să trimită un reprezentant în termen de cel mult cinci zile de la data primirii notificării scrise a Clientului. După întocmirea raportului Contractorul demonteze plafonul, și trimite-l pentru examinare producătorului. Înlocuirea plafonului se poate face pe baza rezultatelor examinării timp de 5 zile de la primirea rezultatelor examinării. Când înlocuiți pânza întinsă contractantul plafon nu este responsabil pentru siguranța materialelor de finisare instalate (tapet, muluri plafon, linoleum, parchet, parchet laminat, gips-carton, etc.)

10. MATERIALUL responsabilitatea părților

10.1. Pentru încălcarea obligațiilor contractuale de către client va plăti Antreprenorului:

pentru întârzierea în transferul la sediul Contractantul - o amendă de 1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere;

pentru întârzierea în începerea acceptării proiectelor de construcții finalizate - mai mult de 3 zile de la primirea notificării Contractului de prezentare a acestora pentru livrare - o penalizare de 1% din prețul contractului obiectului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din prețul contractului;

pentru deteriorarea sau pierderea de materiale, echipamente, instrumente și alte bunuri ale contractantului la compensare vina Clientului pentru daunele materiale în întregime.

pentru o echipă simplă de instalatorii Clientul va plăti Antreprenorului 250 de ruble. pentru fiecare oră de nefuncționare.

pentru a schimba data de muncă de către Client, după semnarea contractului, Clientul va plăti 1.200 de ruble pentru fiecare schimba data.

10.2. În caz de încălcare a obligațiilor contractuale de către Contractantul va plăti Clientului:

pentru finalizarea cu întârziere de construcție a instalației din culpa Contractantului - o penalizare de 3% din prețul contractului obiectului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din prețul contractului;

pentru întârzierea în eliminarea defectelor în lucrările și modele împotriva termenilor și condițiilor prevăzute de actul părților, iar în cazul absenței contractantului - un act unilateral - o sancțiune în valoare de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului.

10.3. Plata penalități, amenzi și penalități, precum și repararea prejudiciilor nu eliberează părțile de obligațiile lor în natură.

11. REZILIEREA.

11.1. Clientul are dreptul de a cere anularea contractului contractantul în următoarele cazuri:

Contractantul întârzie începerea lucrărilor pentru mai mult de 5 zile, din motive independente de voința Clientului;

Contractantul întârzie progresul lucrărilor la vina lui sau a ei, în cazul în care termenul de finalizare a lucrărilor prevăzute în contract, a crescut cu mai mult de 10 zile.

11.2. Contractantul are dreptul de a cere anularea contractului în următoarele cazuri:

suspendarea pentru clienți de muncă din motive independente de voința Antreprenorului, pentru o perioadă mai mare de 20 de zile;

reducerea costului lucrărilor de către mai mult de 1/3, ca urmare a modificărilor introduse de către client în documentația de proiect;

11.3. Absența materialului comandat în fabricarea de tesatura stretch plafon nu este un motiv de reziliere a contractului. În acest caz, clientul selectează din materialul directorul Antreprenorului de altă culoare sau textură.

11.5. La rezilierea acordului părții în culpă va compensa cealaltă parte pentru pierderile suferite, inclusiv pierderi de profit, dar care să nu depășească 10% din prețul contractului.

12. CONDIȚII SPECIALE.

12.1. După semnarea acestui contract toate anterioare acorduri scrise sau orale, corespondența, negocierile dintre părți cu privire la acest contract se anulează.

12.2. Daunele provocate de o terță parte, ca urmare a activității din vina contractantului sau Clientul este compensat de către partea vinovată. Cheltuielile privind compensarea daunelor cauzate unei terțe părți din motive neprevăzute, să fie rambursate de către părți pe picior de egalitate.

12.3. Toate modificările și completările la prezentul contract sunt valabile dacă sunt făcute în scris și semnate de către părți.

12.4. În toate celelalte cazuri care nu intră sub incidența prezentului acord, prevederile legislației române.

12.5. Toate aceste aplicații în contract fac parte integrantă din acesta.

12.6. Litigiile care apar în cursul executării prezentului acord se soluționează de către instanța de judecată, în timp util.

12.7. Prezentul acord se face în două exemplare - unul pentru fiecare parte.

ANEXA 1 №

la numărul contractului ________

de la «____» ________ 201_, The

CERINȚE TEHNICE ALE CONTRACTORULUI

la un obiect pentru montarea de plafoane suspendate.

Clientul este alertat asupra faptului că forma și perimetrul camerei (potrivire) după măsurătorile efectuate trebuie să rămână neschimbate. În caz de încălcare a condițiilor de client, clientul suportă costurile pentru re-măsurare, re-producție și materiale lăsând brigada.

În cazul în care tapet pokleit camera sau finisajul a avut loc vopsirea pereților, contractantul nu este responsabil pentru suprafețe murdare și deteriorate;

Prin corpul de iluminat trebuie să fie însumate linii de cablu, oferind garantat și de oprire de tensiune;

Facilitățile de la momentul instalării plafonului trebuie să asigure menținerea regimului de temperatură în intervalul de la + 65 + 70S și să fie încălzite în timpul funcționării lor;

Pereții în locuri montare pe tavan trebuie să fie puternic, intacte, drepte. Gips-carton, placi ceramice, și alte construcții și materiale de finisare trebuie să fie asigurată. Plasterboard și alte materiale foaie trebuie întărită grindă de lemn sau profil metalic; Atunci când este instalat pe o țiglă, este inacceptabil prezența golurilor între țiglă și perete. În prezența golurilor între perete și contractantul gresie declina orice responsabilitate pentru eventualele daune dale.

Instalarea unei suprafețe de tavan original, plafon baghetă ar trebui să fie format într-un singur plan.

În cazul instalației în camere cu mobilier de Client oferă acces direct la pereții în jurul perimetrului camerei și distanța liberă de perete ar trebui să fie de cel puțin 1 metru.

Clientul prevede la schema de comunicare Executant stabilite în pereți (electricitate, conducte de încălzire, de alimentare cu apă și sisteme de aer condiționat). În absența schemei Contractantul nu este răspunzător pentru daunele comunicațiilor. Prin acordul părților în caz de localizare a defectelor și disponibilitatea asamblare posibilă site-ul de reparații de cabluri. În cazul în care repararea necesită cabluri suplimentare lăsând brigada, el este plătit de lista de prețuri.

La instalarea plafonul într-o cameră de înălțime mai mare de 3,5 metri în jurul perimetrului instalațiilor de construcții temporare (de pădure) trebuie să fie instalat. Atunci când este instalat în bazine și băi - bazine pătrate și băi trebuie să fie mochetate clientului scanduri pentru terase solide si placi.

În interiorul tavan bont dale pentru pereți și cutii de ventilație trebuie să fie sigilate pentru a preveni efectul de aspirare a aerului

Toate lucrările pregătitoare trebuie să fie efectuate înainte de echipele de instalatori ajunge la site-ul, în cazul echipajelor de nefuncționare la vina clientului, clientul plătește pentru fiecare oră de nefuncționare brigada conform Tratatului.

În conformitate cu tehnologia, tavane expuse planul orizontal al nivelului laser, prin care antreprenorul nu este responsabil pentru o diferență semnificativă în adâncitura marginilor superioare și inferioare ale bazei plafonului, nu sunt aliniate de-a lungul orizontului.

Putere instalată nu încorporate cu distribuție inferioară trebuie să depășească 40 de becuri incandescente W și 35W pentru lămpile cu halogen.

Distanța de la lampa la tavan în centimetri (garniture) ar trebui să fie mai mică decât valoarea de alimentare a lămpii în wați.

Clientul trebuie, în termen de 3 zile de la data încheierii acordului convenit cu tipul Antreprenorului încorporat lumini plafon. În cazul în care nerespectarea de către client a eșantionului contractantului termenul specificat lampa nu este răspunzătoare pentru nerespectarea specificațiilor de instalare corpuri de iluminat cu distribuție inferioară, în tavane suspendate încorporate.

Contractorul nu este responsabil pentru defectul plafon care rezultă din depozitarea tesatura de peste 5 zile din cauza imposibilității instalării la timp a vina Clientului.

La momentul instalării de plafon stretch Clientul este obligat să furnizeze o brigadă instalatorii candelabre, pentru a determina modul lor de atașare. În cazul în care contractul specificat instalarea de candelabre, dar având în vedere complexitatea instalației și / sau conexiunea, echipajul de instalare are dreptul de a refuza clientului pentru a instala candelabrul cu recalcularea obligatorie a valorii contractului.

Instalarea tehnologiei plafoane suspendate este proprietatea „Amelia“. Formarea, familiarizarea cu tehnologia reglementată de condițiile contractuale cu terții interesați în obținerea de informații (studiul complet). În cazul neîndeplinirii condițiilor de muncă se suspendă până la încheierea formării, contract de familiarizare.

Semnătură de client ___________________________

NEXA № 2

la numărul contractului ________